工程租賃設備合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的工程租賃設備合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程租賃設備合同 篇1
出租方（甲方）：____________
承租方（乙方）：____________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：
一、工程承包范圍：
機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。
二、承包方式與結算方式：
1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。
2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。
3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。
三、工期：
實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿*行施工。
四、質量標準：
工程質量標準：按甲方的`指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。
五、付款方法：
待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。
六、其它：
1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地*起訴。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。
發包人（蓋章）：____________
承包人（蓋章）：____________
代表人：____________
代表人：____________
日期：____________
日期：____________
電話：____________
電話：____________
工程租賃設備合同 篇2
甲方：_________（以下簡稱：出租方）
乙方：_________（以下簡稱：承租方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本合同，以便共同遵守：
第一條 設備名稱、型號、規格及數量：____________________。
第二條 租賃期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前十五日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。
第三條 工程項目，工作內容和施工地點
3.1.工程項目：_________
3.2.工作內容：_________
3.3.施工地點：_________
第四條 租賃方式及所有權
4.1.租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。
4.2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。
4.3.未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。
第五條 租賃價格計費時間及租費的簽認
5。1.租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。
5。2。租賃計費起止時間
5。2。1。_________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算
5。2。2。在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。
5。2。3。機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。
5。3。運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。
5。4。機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。
第六條 付款方式
6。1。設備發運之前，承租方須先預付給出租方一個月的.租費_________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計_________。
6。2。以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。
第七條 雙方義務和責任
7。1。出租方的義務和責任
7。1。1。密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。
7。1。2。負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。
7。1。3。負責操作人員的工資及設備維修配件
7。1。4。與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。
7。2。承租方的義務和責任
7。2。1。負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。
7。2。2。免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。
7。2。3。負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。
7。2。4。負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。
7。2。5。提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。
7。2。6。租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。
7。2。7。負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。
第八條 租賃機械的毀損和滅失
8。1。承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。
8。2。在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。
8。2。1。將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。
8。2。2。更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。
8。2。3。當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。
第九條 違約責任
9。1。承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。
9。2。未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
9。3。承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：
9。3。1。要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。
9。3。2。終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。
第十條 本合同的附件
本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一，租賃機械發運及到達簽認收據，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協商做出的補充規定。
第十一條 爭議解決
本合同如發生爭議，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，也可向人民法院起訴。
第十二條 本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。
出租方（蓋章）：_________ 承租方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程租賃設備合同 篇3
合同編號：
甲方(出租方)：__________公司
乙方(承租方)：__________公司
根據《民法典》及有關法律規定，為明確雙方權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就________工程機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。
第一條：租賃物
詳細租賃清單附后。
第二條租賃期限、租金及支付方式
租賃期限自_____年__月___日起至工程完工。準確的進場時間以承租人通知為準。
租金按月結方式結算，以結算單為準。
租賃物在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由出租方承擔。
第三條承租人工作
1、承租人應在租賃物進場前三日以書面(或口頭)通知出租人詳細的進場時間地點和其它具體細節。
2、負責現場安全管理和操作人員的安全教育和任務交底，杜絕違章指揮、違章作業。
第四條出租人工作
1、按照承租人的要求如期完成租賃物的進場、保養等工作。
2、出租人駐承租人現場的工作人員需遵守現場的各項規章制度，聽從承租人的指揮和安排，對于嚴重失職和違章操作，承租人有權通知出租人換人，出租人應立即派合格的工作人員到現場工作，操作人員持證上崗。
3、出租人在承租人現場的企業形象宣傳、設備外表標識，必須遵守承租人的有關規定。
4、保證機械正常運轉，保證承租人的施工生產。
5、向承租人提供有關的租賃資質證明文件和負責辦理機械檢測和安全使用手續，提供機械相關資料以及特種作業操作人員的操作證。
6、出租人應為租賃物做財產保險。
7、出租人按承租人要求做好機械設備發生故障時的所有應采取的措施，以確保施工生產的順利進行。
8、非承租人原因發生安全事故，責任完全由出租人負責，因出租人的'操作人員造成機械故障事故，由出租人承擔全部責任，給承租人造成的損失，由出租人進行賠償。
第五條機械設備使用、維修、保養
1、租賃物配備操作手1-2名，其工資、食宿等由出租方負責承擔。
2、租賃物在租賃期由出租方負責日常燃油及輔助材料，使設備保持良好狀態。
3、租賃物在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由出租方對此承擔全部責任。
4、出租人應編制在租賃物租賃期間的維修保養計劃，保證有足夠的配件庫存，按計劃進行維修保養，及時修復或更換不合格的配件，并承擔相應的費用，以便保證能夠正常運轉，滿足承租人的需要。
5、出租人因機械故障停機，應在4小時內恢復使用，如果超過4小時但不足一個工作日，扣租金一天(月租費/30天);如果一個月中因故障停機累計超過五個工作日，扣半月租金;如果停機超過十個工作日，扣全月租金。
第六條違約責任
1、出租人不能按期提供本合同約定的租賃物，應向承租人償付違約期租金10 %的違約金并賠償造成的損失，承租人有權要求出租人繼續履行合同，逾期超過30天的承租人有權要求解除合同;
2、出租人提供的租賃物不符合本合同約定的質量、數量、規格、型號等要求，應向承租人償付違約期租金10 %的違約金并賠償造成的損失，承租人有權選擇繼續使用該租賃物或解除合同;
3、出租人不按期派人協助承租人對租賃物進行驗收、調試、安裝，致使租賃物不能正常使用的，出租人除繼續履行外，應向承租人償付違約期租金10 %的違約金并賠償造成的損失;
4、承租人未按約定支付租金，應按欠付租金的同期銀行貸款利息向出租人支付違約金，違約金總額不超過實際欠付租金的5%。
第七條爭議解決方式
本合同應受中華人民共和國法律管轄并根據其作出解釋。
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議時，可以通過協商解決;協商解決不成的，則任何一方有權依法向福州市晉安區人民法院起訴。
第八條其他約定事項：無
第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式2份，甲乙雙方各執一份，其中附件也是合同的組成部分。
甲方________乙方________
單位名稱(章)：________單位名稱(章)：________
委托代理人：________委托代理人：________
聯系電話：________聯系電話：________
銀行戶名：________銀行戶名：________
開戶銀行：________開戶銀行：________
帳號：________帳號：________
工程租賃設備合同 篇4
出租方（甲方）：____________
承租方（乙方）：____________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：
一、工程承包范圍：
機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。
二、承包方式與結算方式：
1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。
2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。
3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。
三、工期：
實際開工日期：按甲方的'施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿插進行施工。
四、質量標準：
工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。
五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。
六、其它：
1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地人民法院起訴。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。
發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________
代表人：____________代表人：____________
日期：____________日期：____________
電話：____________電話：____________
工程租賃設備合同 篇5
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。
據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。
3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的`《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
工程租賃設備合同 篇6
甲方：__________
乙方：__________
為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。
一、甲方的權力和義務
1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。
2、甲方提供作業任務。
3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。
二、乙方的權力和義務
1、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。
2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業務往返的差旅費用。
3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。
三、租賃期間作業時間規定：
租賃期間挖掘機的作業時間聽從現場安排，工地視24小時均為工作時間，作業人員保證隨叫隨到。
四、進退場費用規定
甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上的.進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。
五、租金計算
1.合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的__元月，用破碎錘的__元月。
2.每月按27天計算，挖斗每天為__元天，破碎錘__元天。
3.天的計算。
甲方沒有工作面，正常計日工，工長開據任務單。甲方有工作面，由于乙方的原因，不能作業的，一天內耽誤2小時以內的，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。
六、租賃費用的計量與支付
計量。挖掘機司機每天從工長出開據任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區主任簽字。
七、安全責任及設備保管
1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。
2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。
5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。
八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程租賃設備合同 篇7
一、工程項目
1.工程項目名稱：_________
2.工程地址：_________
3.租賃機械名稱型號：_________
4.租賃合同編號：_________
5.租賃期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
二、協議內容
1.安全文明施工目標
(1)不發生輕傷及以上人身事故。
(2)不發生機械、設備、火災事故和同等及以上責任交通事故以及環境影響事件。
(3)不發生因租賃機械原因造成的電網、設備事故。
(4)達到甲方提出的現場安全文明施工要求。
2.本租賃項目執行的主要法律法規、規程規范及標準制度，包括但不限于：
(1)《中華人民共和國安全生產法》;
(2)國務院《特種設備安全監察條例》;
(3)國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》;
(4)建設部《建筑施工機械租賃行業管理辦法》;
(5)《起重機械安全規程》(GB 6067—1985);
(6)國家部委辦相關安全的規定;
(7)國家《電力建設安全健康與環境管理工作規定》;
(8)國家《電力建設起重機械安全監督管理辦法》;
(9)國家《電力建設起重機械安全管理重點措施(試行)》;
(10)國家《電力建設安全工作規程》;
(11)國家《電力安全工作規程》;
(12)國家電力行業相關安全文明施工的規定和規程;
(13)建設工程所屬的地方安全、環境法規;
(14)業主項目部、總包單位有關安全文明施工的規章制度。
3.甲乙雙方的安全文明施工權利和義務
(1)認真貫徹國家、地方、國家電力行業有關安全生產的方針、政策和法律法規、規程規范及標準制度，執行業主項目部和甲方(總承包單位或專業承包單位)有關安全生產的管理制度和規定，切實履行本協議相關的安全文明施工、環境保護管理責任。
(2)雙方在未簽訂機械租賃合同和安全協議前，不得提前進場及作業。
(3)按照國家有關規定或約定，為各自的員工配備必要的勞動防護用品及合格有效的安全工器具，并監督、教育員工正確使用。
(4)雙方應相互協作，并按照各自的責任處理租賃機械使用過程中有關安全工作以及安全問題、事件，應認真組織原因分析，提出預防措施，共同預防事故的發生。
(5)租賃機械使用過程中發生人身傷亡、火災、機械設備、環境污染、場內交通等事故，雙方應盡力組織搶救傷員和保護現場，啟動應急預案，按照有關事故報告規定，及時向各自的上級單位、地方安全生產監督和管理部門報告事故情況，協助事故調查，吸取事故教訓，做到“四不放過”。
(6)因違反本協議造成的安全事故或環境影響事件，由違約方承擔相應的法律責任和經濟責任。
4.甲方的安全文明施工權利和義務
(1)按照規定在現場建立和完善安全生產責任制和現場安全(包括防火)、文明施工、環境保護管理制度，設置安全管理機構或安全員負責現場安全管理和監督。
(2)負責對乙方的機械租賃資質進行核查;進場機械的安裝或拆除單位必須具備相應的資質。
(3)對進場的租賃機械進行資質核查，檢查其制造許可證、監督檢驗證書、產品合格證、自檢合格證、安全檢驗合格證等各項證書和技術資料是否與實物相符。
(4)組織對租賃機械的安裝拆除方案的審查，并對乙方的交底和實施過程進行監督。
(5)負責對入場的起重機械管理、檢驗等人員證件的核查，對入場操作人員、起重指揮、司索人員、安裝拆卸等特種作業人員的特種作業證書進行核查，并對入場的全體人員進行安全教育和交底。
(6)根據合同約定，督促相關責任方負責現場道路、基礎平整和承壓符合起重機械作業的'要求。
(7)將租賃機械納入機械安全管理體系，按照現場機械管理制度加強對租賃機械的安全監督、檢查。
(8)對使用租賃機械進行作業前，編制相應的起重施工方案，辦理安全施工作業票，并對機械操作人員進行交底，落實相關安全措施。
(9)臨近帶電設備作業，應保持安全距離，采取安全措施，必須指定專人監護。
(10)按相關規定對乙方進行安全考核，作為安全保證金的考核依據。
5.乙方的安全文明施工權利和義務
(1)遵守現場安全文明施工管理制度，服從甲方以及業主項目部、監理對現場安全文明施工的管理，配合安全檢查(包括業主項目部、總包單位的上級單位和主管部門對工程項目的檢查)，對存在問題組織整改。
(2)按規定提供租賃機械的制造許可證、監督檢驗證書、產品合格證、自檢合格證、安全檢驗合格證等各項證書和技術資料，并對其真實性負責。
(3)負責制定租賃機械的保養、使用、維修管理制度以及機械安全操作規程。
(4)按約定由乙方操作租賃機械的，指派有證書的操作人員，定人、定機進行操作。
(5)按約定由甲方操作租賃機械的，負責對甲方操作人員進行指導。
(6)負責租賃機械的進場運輸安全。
(7)負責編制租賃機械的安裝和拆除施工方案和相關安全措施，經本方技術主管領導審批并報甲方審查后，辦理安全施工作業票，方可組織安裝或拆除(安裝或拆除單位必須具備相應的資質)。
(8)參加安裝或拆除人員必須經過專業培訓考核合格，持有效的操作證;安裝或拆除前，必須向全體作業人員進行安裝或拆除方案和安全操作技術的交底、雙方簽字確認。
(9)租賃機械安裝或拆除過程中，應嚴格按照工序、工藝要求進行控制，高空作業要采取防止高處墜落、高空落物的安全措施。
(10)負責委托專業機構對租賃機械進行安全檢測，確保機械的安全性能符合要求，并向甲方提供具備相應檢測資質的單位出具的檢測合格證和起重機安裝質量檢測報告。
(11)確保租賃機械的安全保護裝置完好和符合安全技術標準;按規定對租賃機械的防雷裝置進行檢測，確保防雷裝置的可靠;按規定在租賃機械明顯位置懸掛相關的安全標志。
(12)按約定負責租賃機械在非工作狀況下的各種安全防范措施。
(13)按約定負責租賃機械的例行保養、檢查、維護。
(14)操作人員的特種作業操作證應在有效期內。
(15)操作人員應服從現場甲方指定的起重指揮人員的指揮。但對不符合安全起吊的要求，有權拒絕執行。
(16)因租賃機械故障等原因，需臨時使用替代機械時，應確保替代機械符合本協議要求。
(17)租賃機械使用過程中因設備本身原因，發生人身傷亡事故、機械事故以及吊運設備材料損壞事故，承擔事故責任和經濟損失，并及時向甲方報告事故情況，協助事故調查，吸取事故教訓。
6.安全文明施工考核標準
甲方按照分包合同價款，預留5%的安全保證金，并在租賃項目結算時按照安全文明施工的考核結果對乙方進行結算。
7.需要補充協議內容
三、附則
(1)本協議約定的各項條款，經雙方簽字、蓋章后生效，作為合同附件具有同等法律效力，并可獨立于主合同存在，甲乙雙方應嚴格按照本協議規定的各項條款，承擔相應的安全文明施工管理責任。因違反本協議造成的安全事故，由違約方承擔相應的法律責任和經濟責任。
(2)本協議內容如與國家有關法律、法規和規定不一致，按照國家有關規定執行。
(3)協議有效期按照租賃合同期限。租賃期限變更，本協議有效期相應變更;合同內容、范圍有變動時，應及時簽訂補充協議。
(4)安全保證金的扣款標準按照《國家電力行業電力建設工程分包安全協議范本》附錄(《安全保證金扣款標準》)的規定執行。
(5)因不可抗力造成的雙方設備損壞、人員傷亡，各自承擔相應的損失。
(6)其他未盡事宜可另行約定。
(7)本協議一式六份，甲乙雙方各執三份。
甲方：_________乙方：_________
單位名稱(蓋章)：_________單位名稱(蓋章)：_________
單位地址：_________單位地址：_________
法定代表人(或授權代理人)：_________法定代表人(或授權代理人)：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日簽訂日期：_________年_________月_________日
工程租賃設備合同 篇8
簽訂日期：__________________________________ 合同編號：____________________________
承租方：（以下簡稱乙方）___________________________________________________
出租方：（以下簡稱甲方）___________________________________________________
根據《合同法》的有關規定，按照平等互利的原則， 為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽訂本合同。
第一條：租賃機械的名稱：_______________________________________________________
規格：_____________________
型號：_____________________
數量：_____________________
使用地點：___________________________________________________。
第二條：甲方為租賃機械配備操作手___________名，其每人工資___________元/月，由______方負責承擔，并負責安排操作手的食宿，其食宿費用也由___________方負責承擔。
第三條：租賃期限
自________年________月________日至________年________月________日止，如需繼續租用，應在本合同期滿前五日內，重新簽訂合同。
第四條：租賃機械的所有權
1、在租賃期間，合同附件所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。
2、在租賃期間，乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物，必須征得甲方的書面同意。
3、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須征得甲方書面同意。
第五條：租金的計算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。
2、租賃期間原則上每xx均工作時間不超過8小時（折合1個臺班），每月累計不得超過_____小時（甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間），確因工作所需超出______小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。設備租賃費按月租結算________元/月，______元/小時，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。
第六條：保證金
經甲、乙雙方協商，甲方收取乙方保證金______________元，作為履行本合同的保證。乙方交納保證金及第一期租金后辦理提貨手續。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿，扣除應付租賃機械的缺損賠償金后，保證金余額應退還乙方。
第七條：租賃機械的交貨和驗收
1、租賃機械在交貨地點，由甲方向乙方（或其代理人）交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時，甲方不承擔責任。
2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃機械，同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。
3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。
第八條：租賃機械的使用、維修、保養和費用
1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油、維修、保養，使設備保持良好狀態，并承擔由此產生的全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。
2、在工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，如超過三天，每超一天，應免收乙方相應天數乘以8小時租金。
3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。
4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由乙方承擔。
第九條：租賃機械運費的承擔
租賃機械的進退場的費用、運費由甲、乙雙方各承擔一半。進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。
第十條：租賃機械的毀損和滅失
1、乙方承擔在租賃期內發生的.租賃機械的毀損（正常損耗不在此限）和滅失的風險。
2、在租賃機械發生毀損或滅失時，乙方應立即通知甲方，甲方有權選擇下列方式之一，由乙方負責處理并承擔其一切費用：（1）將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態；（2）更換與租賃機械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）當租賃機械毀損或滅失至無法修理的程度時，乙方應賠償甲方。
第十一條：違約責任
1、乙方延遲支付租金時，甲方將在當日停機，如付款后繼續租（使）用，造成的損失均由乙方負責。
2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同；任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。
3、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權采取下列措施：
（1）要求乙方及時付清租金和其他費用，并要求乙方賠償甲方的損失；
（2）終止本合同，收回或要求歸還租賃機械，并要求乙方賠償甲方的一切損失。
第十二條：爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。
第十三條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。
承租方（乙方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
電 話：
開 戶 行：
帳 號：
稅 號：
出租方（甲方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
電 話：
開 戶 行：
帳 號：
稅 號：
工程租賃設備合同 篇9
承租人:(以下簡稱甲方)出租人:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方租賃的設備簽訂本合同
二.設備使用位置及項目G320湘潭環路一期及白云路項目
三.設備的所有權和使用權
1.所有者擁有租賃設備的所有權。
2.在租賃期內，甲方僅有權在本合同規定的范圍內使用租賃設備。
四.租賃期限和租金結算方式
1.租期為20xx年9月5日至項目竣工。
2.設備租賃費按小時計算:300元/小時，油費由業主承擔。租金每月結算一次，結算后一周內結算。
動詞 （verb的縮寫）租賃設備的使用、維修和保養
1.設備在租賃期內由甲方使用，現有方應對設備進行日常維護和修理，使其保持良好狀態，維護費用由甲方承擔，如維護需要甲方協助，甲方應盡可能予以配合。
2.設備操作人員24小時值班。
不及物動詞已有一方的義務
1.向甲方提供性能良好的設備和設備合格證。
2、配備有操作證的.操作人員(工資由甲方承擔)。
3.被派遣作業者進入甲方施工現場后，應服從甲方施工現場管理人員的調度和指揮，遵守甲方的施工現場規章制度。如有不服從，甲方有權責令其改正或清除退出。
4.作業者在施工現場，不服從施工人員安排違章作業的，由作業者承擔責任。
5.在施工現場，因機器手操作失誤造成的一切安全事故，應由已有責任方負全責。
七.甲方的義務
1.負責為船員提供食宿，免費提供床位和住宿空間，餐費由乙方承擔。
2.甲方不得強迫自己的操作人員違章或超負荷操作。
3.租賃期間，甲方負責施工現場設備停放的安全。如有損失或損壞，甲方應按本合同第一條批準的價格進行賠償，賠償期限為自損失或損壞之日起30天內。
八.違約責任
1.甲乙雙方必須嚴格履行本合同條款。未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或終止本合同。
2.在租賃期內，未經業主書面同意，甲方不得擅自在租賃設備中增加或扣除零件，不得將租賃設備轉租或抵押；否則，由此造成的損失由甲方承擔。
九.爭端的解決
本合同的一切爭議應由雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規解決。
X.未完成的事情
甲乙雙方另行協商。
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(簽名):_________________________________________________________________________________
工程租賃設備合同 篇10
甲方：_________________
乙方：_________________
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：
一、設備型號：數量：
二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的.操作工操作，其他人員不得上機操作。
七、違約責任：由違約方負責。
八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程租賃設備合同 篇11
承租方：(以下簡稱乙方)_______________
出租方：(以下簡稱甲方)_______________
簽訂日期：________年________月_______日
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。
一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。
二、本設備僅限于在________________________，用于_____________________施工。
三、甲方擁有對租賃設備的所有權，乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、甲方為該設備配備操作手______人，食宿由乙方負責。
五、設備的租賃費按噸位(每噸_____元)計算，每月根據操作手的工作統計表，必須由乙方簽字(蓋章)方可生效。月底統一結算。
六、設備每次的進場和出場費用全部由_______方負擔。
七、甲方收取乙方保證金____________元，作為履行本合同的保證。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械設備租賃合同3
出租方： (以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確租賃雙方的權利義務關系，經過雙方協商一致簽訂本合同。
一、租賃設備：
二、加節部分
1、標準節每節每月元(租費)。
2、扶墻每道每月元，用幾道算幾道(租費)。
3、扶墻安裝人工費(包括汽吊、汽車運輸、安裝、升節、拆節、資料)每道扶墻 元。
三、租賃用途和期限：
1、本租賃設備用于乙方項目部工程施工。
2、本設備租賃期限自_____年____月____日至_______年____月____日，按實際設備進退場結算。
四、租賃費用：
1、押金：乙方在租賃設備進工地前應繳納押金，押金待租賃設備使用完畢時退回。
2、租費：從設備安裝調試合作后開始計算至乙方通知甲方可以拆卸之日為止，不足一個月的按天數計算。月租賃在每次月日前付清，否則甲方有權將塔機拆卸歸還。
3、本租賃設備的安裝、拆卸、運輸、進退場費(其中安裝包括汽吊25噸以內，超出部分差價按實計算，運費含塔機標準獨立高度以內，超出部份差價按實計算)共計元/每臺，均由乙方負責。
4、設備基礎連接螺絲按實際計算，由乙方負責。
5、塔吊設備檢測費用由乙方負責。
五、設備使用及維修：
1、設備必須經甲、乙雙方驗收合格后方可使用，若未調試合格，乙方立即使用，一切責任由乙方承擔。
2、本租賃設備在使用期內所有材料費、修理費、保養費等都由甲方負責。如因乙方使用不當，造成人為損壞，由乙方負責。
3、本租賃設備操作人員必須持有關部門頒發的'上崗證。操作人員由乙方自行解決。
4、本租賃設備的操作人員應負責設備日常維修保養工作，如不按規范操作，所發生的安全事故由乙方負責，由于機械設備本身質量問題所引起的安全事故均由甲方負責。
5、租賃結束十天內付清所有費用。
六、其它事項：
1、未盡事宜協商補充，另見附件。
2、如有爭議協商不成，可上訴至法院。
3、合同自雙方簽字之日起生效，租賃完畢款清自行失效。
4、合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程租賃設備合同 篇12
出租方:(以下簡稱甲方)
承租方:(以下簡稱乙方)
一、 乙方承租甲方設備明細如下表：工程名稱 施工地點 施工內容 設備名稱 數量 預計租期 取費標準 租賃設備總臺數 預收租金總額：司機補助標準： 設備運費： 備注：
二、 設備服務范圍
1、 由于本合同中所提供的服務僅限于設備的租賃，對乙方的工程質量、進度等問題無連帶責任。
2、 甲方設備僅供乙方使用，乙方未經甲方同意不得向第三方轉租甲方設備，甲方有權終止合同。
三、 付款方式
1、乙方應在設備進場提前5天向甲方預付元設備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設備運費元。
2、租期按30天計算，乙方應提前5天預付下月租金，在工程完工(設備退場)兩周內結清全部余款。
四、 甲方的權利及義務：
1、 甲方根據乙方要求，在規定的時間進入施工現場。
2、 當乙方違章指揮強制作業時，甲方工作人員有權制止。
3、 甲方每輛設備配備機手配合乙方正確使用設備并聽從現場人員指揮調動。
4、 設備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監理要求停工等非甲方設備故障及人員責任外的原因)。
五、 乙方的權利及義務
1、 保障甲方設備及出場道路暢通，協助甲方卸車、裝車，保障設備安全進出場。
2、 由于乙方安全措施不利，指揮不當造成人身安全事故，由乙方全部負責。
3、 施工質量沒有達到技術要求，乙方有權制止并及時采取措施,如發現問題而不止,繼續施工造成質量事故，則與甲方無關，由乙方負全面責任。
4、 負責施工現場存放設備的看護及看護費，承擔因看護不嚴而造成的設備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。
5、 乙方負責機手的食宿問題及施工現場及生活區人身安全，當出現故障不能排除時及時通知甲方。
6、 不準將甲方設備擅自轉租、抵押、抵債和變相轉賣，否則承擔因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內調運設備需經甲方同意，月租金不變。
六、 違約責任：
1、 乙方未能按期支付租金，甲方有權終止設備使用，每延遲一天加收月租金的`2%滯納金，并保留將設備撤回的權利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外借款收取滯納金。
2、 在工程完工一周內協助甲方將設備安全退場，如因乙方原因致使甲方設備停留在施工現場而不能安全撤離，除負責設備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。
3、 遇到國家政策、法規強制執行及不可預見的自然災害影響本合同執行，雙方協商解決。
4、 甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經濟損失，最低位月租金的10%違約金。
七、 雙方共同的權利及義務：
1、 遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決;當商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。
2、 除本合同相關條款規定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規定辦理。
八、 補充條款：
九、 本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程租賃設備合同 篇13
編號：_________
_________租賃公司（以下簡稱出租人）與_________工廠（以下簡稱承租人）簽訂本合同，其條款如下：
1。出租人批準租出，承租人批準租進附件所列的設備；該附件是本合同不可分割的部分。
2。租期為________年，從承租人驗收設備之日起算。
3。總租金為_________元，從承租人吸收所租設備之日開端計租。在租賃期內，月租為_________元，應于每月_________號前交入_________銀行的出租人賬戶。
雙方同租賃期間任何一方不得請求加租或減租。如果承租人不準時交租，則應向出租人交付比該行長期貸款利率多_________%的利息作為處分。
簽約后_________個月內承租人應向出租人提交中國銀行出具的保函，擔保承租人按合同規定交租。
4。出租人必須按cif_________條件在附件規定的時間內把所租設備運交承租人。
5。出租人應于裝船后把合同號碼、品名規格、件數、毛重、凈重、發票總值、載貨船名、預計達到時間和目標港以電傳通知承租人以便提貨。同時還要向承租人航寄下列單據：
a。提單正本_________份b。發票_________份c。裝船單_________份d。出租人的廠家出具的關于所租設備的`品德、數量檢驗證_________份。
6。貨到_________港后，承租人要委托_________檢驗機構檢驗所租貨物。如有品德、規格、數量等與合同規定不符，承租人有權在貨到_________天內憑該檢驗機構的檢驗證書向出租人提出索賠；或者請求出租人自費及時調換不合格的零件或機器。
7。在租賃期間，出租人必須辦理必要的保險；保險應包含第三者責任險，使在事故中，遭遇喪失和傷亡的其他有關方也可受益。
8。在租賃期間，出租人應免費供給租后服務，包含所租設備的安裝、運轉、修理和保養。承擔人必須妥當愛護所租設備，保持經久耐用。如果由于承租人員的毛病操作造成設備損壞，修理費應由承租人承擔。
9。出租人應按優惠價格向承租人供給原料、燃料和部件。
10。在設備達到廠房_________個月內，出租人要派出_________名員到_________領導所租設備的安裝，然后培訓承租人的員和工人，使他們能達到控制有關操作、修理和保養所租設備的。在這種情況下，承租人批準付給每人月薪_________元；其他一切費用則由出租人承擔。
11。為達到第十條所述的目標，有關安裝、調試、檢查、修理、操作和保養的材料應由出租人免費供給承租人。
12。出租人的人員每季至少要對所租設備檢驗一次以確保設備正常開動。承租人則要給予他們必要的協助。
13。如果承租人涉及第三者的專利權糾紛，出租人應對其成果負責。
14。沒有出租人書面批準，承租人不得將設備轉租給第三方。
15。當合同期滿時，承租人可以采用_________種方法處理：
a。持續再租________年；
b。改簽租賃合同租用更長的時間；
c。按照雙方批準的優惠價格直接購置設備。
16。如果一方受到不可抗力的攔阻而不能履行合同任務，履行合同的時限應作相應的延伸。
17。如果一方嚴重違背合同的一條條款并在_________天內未作時，另一方可提前_________天向違約方提交書面通知終止本合同。違約的一方應對有權終止合同的一方所受的經濟喪失負責賠償。
18。有關本合同的一切爭議應當按照國際商會的調劑和仲裁規矩由一個或幾個按該規矩指定的仲裁員最終仲裁解決。
本合同用中、英兩種文字寫成，兩者具有同等效率。
出租人（蓋章）_________
法定代表人（簽字）_________
簽訂地點：_________
簽訂日期________年____月____日
承租人（蓋章）_________
法定代表人（簽字）_________
簽訂地點：_________
簽訂日期________年____月____日
附件
出租人批準把下列設備租給承租人：_________貨物名稱：_________規格：_________數量：_________
裝船日期：____月租金額：_________制作廠名：_________型號：_________單價：_________元
租金總額：_________元
租金支付條款：_________。
【工程租賃設備合同】相關文章：
工程設備租賃合同04-03
（熱）工程設備租賃合同08-14
工程設備租賃合同15篇04-08
工程機械設備租賃合同04-10
工程機械設備租賃合同范本02-23
設備工程合同04-18
租賃設備合同02-21
設備租賃合同07-13
設備租賃合同【精選】07-16
[經典]設備租賃合同08-17