定作合同集合5篇
隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,合同的類型越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的定作合同5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
定作合同 篇1
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
鑒于甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條定作物概況
第二條定作物的材料要求
2.1承攬人應當依照合同約定選用原材料,并接受定作人檢驗。
2.2承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求,提供原材料質量合格證明等有關資料。
第三條定作物的質量要求和技術標準
3.1定作物的技術標準和質量要求:_________________________。
3.2定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。
3.3定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
3.4定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條價金的構成及結算
4.1項目價金構成:該價金包括_________________________。
4.2項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內,乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢后______日內,乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
4.3外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序:
4.3.1網下審查程序:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網下審查需乙方提交:合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。
4.3.2網上審查程序:甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)
網上審查時,乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
4.4乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時,每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
4.5本項目按下列第______項方式支付
4.5.1一次總付:項目最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。
4.5.2分期支付
4.5.2.1本合同生效后_______日內,支付合同價款_______%的預付款;
4.5.2.2(按進度支付);
4.5.2.3項目最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%,其余______%作為質量保證金,質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。
4.6甲方向乙方支付價款前,乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。
4.7乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責,甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人:_________________________。
開戶行:_________________________。
賬號:___________________________。
第五條交貨與驗收
5.1交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,并按協議執行。
5.2定作物的交付方式及地點
5.2.1交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。
5.2.2交貨地點:__________________________________________________。
5.3驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準,如合同未明確約定的,按照合同法的有關規定辦理。
5.4驗收方式:___________________________________________________。
5.5驗收時間:定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復,逾期未答復的以定作人驗收結果為準。
5.6驗收結果與合同約定不符,承攬人應無償負責修整或重做。
5.7驗收過程中因質量等方面出現異議,應提交技術監督機構進行鑒定,以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。
第六條質量保證
6.1質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
6.2質量保證期內,由于承攬人責任導致質量事故時,則質量保證期應自承攬人整改,定作人重新驗收合格后另行計算。
6.3質量保證期內,出現質量問題,承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的,質量保證金將不再返還,實際損失超過質量保證金的,按實際損失承擔賠償責任。
6.4定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。
第七條技術資料的提供及保密要求
7.1定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料,承攬人應當認真核對,承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的,應在_______日內向定作人提出書面異議或說明,定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的,視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
7.2承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密,未經定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播,并不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第八條雙方的權利義務
8.1定作人的權利
8.1.1對承攬人加工過程進行監督檢查,發現承攬人工作不符合約定的,有權要求承攬人返工、修理或者重作。
8.1.2要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
8.1.3根據工作需要調整工作量。
8.1.4要求承攬人提供必要的使用指導。
8.1.5其他約定:___________________________________________________。
8.2定作人的義務
8.2.1中途變更加工物數量、規格、質量或設計等,應提前日通知承攬人。
8.2.2按約定驗收定作物。
8.2.3按約定支付合同價款。
8.2.4承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時,定作人有義務協助。
8.2.5其他約定:___________________________________________________。
8.3承攬人的權利
8.3.1要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。
8.3.2定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的`,有權要求其支付相應價款。
8.3.3要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
8.3.4按合同約定收取價款。
8.3.5其他約定:___________________________________________________。
8.4承攬人的義務
8.4.1定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的,應及時通知定作人。
8.4.2按合同約定的標準和要求進行加工制作。
8.4.3妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
8.4.4未經定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
8.4.5加工期間接受定作人監督檢查。
8.4.6按合同約定及時提交工作成果,并提交必要的技術資料和質量證明。
8.4.7其他約定:___________________________________________________。
第九條違約責任
9.1承攬人未按期交貨,每逾期一日,應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
9.2如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應承擔賠償責任。
9.3未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
9.4定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
9.5定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
9.6任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。
9.7發生其他違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第十條不可抗力
10.1由于不可抗力,如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務,受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任,但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方,并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。
10.2因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的,應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條爭議的解決
11.1因合同發生爭議,雙方應協商解決。
11.2如協商不成,可選擇下列第______項確定:
11.2.1向____________仲裁委員會申請仲裁;
11.2.2向____________人民法院提起訴訟。
第十二條知識產權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權,應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵,不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況,提供方應負責與第三方交涉,并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條合同的生效、變更、解除和終止
13.1本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的,以實際履行日期為合同生效日期。
13.2雙方協商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
13.3發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同,但應向對方發出書面的合同解除通知,通知到達對方時合同解除。
13.3.1因不可抗力,致使合同目的不能實現;
13.3.2承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨,定作人有權解除合同;
13.3.3定作物質量不符合約定,且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的,定作人有權解除合同;
13.3.4承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權解除合同;
13.3.5定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應當予以賠償。
13.4發生下列情形之一的,本合同的權利義務終止:
13.4.1合同已經按照約定履行完畢;
13.4.2雙方協商解除合同;
13.4.3法律規定的其他情形。
13.5合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十四條通知與送達
14.1所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出,并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。
14.1.1親自送達的,有簽收回執。
14.1.2通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
14.1.3通過電傳或者傳真送達的,有回執。
14.2本合同所指送達日期,除已有明確規定外,凡直接送達的,均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的,以郵局郵戳注明的收件日期為準,沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。
14.3本合同通知及送達的詳細信息如下:
定作人(甲方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
承攬人(乙方):______________
通訊地址:____________________
聯系人:______________________
聯系電話/傳真:_______________
第十五條其他約定
15.1定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
15.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
15.3本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
15.4如雙方預料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環保方面的隱患,雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂,同時生效。
15.5本合同一式____份,定作人執______份,承攬人執______份,每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:_________________________乙方:_____________________
法定地址:_____________________法定地址:_________________
法定代表人:___________________法定代表人:_______________
(或授權簽約人):_____________(或授權簽約人):_________
聯系電話:_____________________聯系電話:_________________
銀行賬號:_____________________銀行賬號:_________________
定作合同 篇2
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質量要求:。
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:
(1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:
(1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的',有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%或酬金總額的%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何可以直接向(定作方/承攬方)所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份。
定作方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作合同 篇3
合同編號:____________
定作人:________________________
簽訂地點:______________________
承攬人:________________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量單價金額合計合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱牌號商標規格型號生產廠家計量單位用料數量質量單價金額 (注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的.,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:_________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
監制部門:_____________________
印制單位:_____________________
定作合同 篇4
定作人(買方): (甲方)
承攬人(賣方): (乙方)
簽訂時間:
簽訂地點:
雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條:甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝:
第二條質量要求:甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的' %償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第( )項處理。
(1)申請 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項:
第七條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(簽名):
經辦人: 身份證:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
定作合同 篇5
承攬方(全稱): _______
定作方(全稱):______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期: 品_ 名 規格 單位 數量 單價 金額 分期交(收)貨數量 備注____月____月____月____月____月 總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法: 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續,運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。 委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的'違約責任
(1)違反本合同
第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動,在交付時間上有177;__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項: ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): __________定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:________年____月____日
【定作合同】相關文章:
加工定作合同03-25
定作加工合同11-29
定作合同4篇04-26
定作合同范本12-01
【優秀】定作加工合同09-03
定作合同(示范文本)02-21
定作合同合集六篇05-07
定作合同集錦5篇05-02
定作合同集合10篇05-05