工程施工合同書(集錦15篇)
在不斷進步的社會中，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家收集的工程施工合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程施工合同書1
發包人：
承包人：xxxxxx
年月日
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：xxxxxx
依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：
第一條工程概況
1．工程名稱：
2．工程地點：
第二條承包范圍
消火栓系統、報警系統、噴淋系統改造安裝。如額外有工程量增加或者減少雙方協商解決。
第三條工程承包方式
包工、包料、包安裝、包消防驗收通過，前提是甲方提供相應的工程報審及報驗資料。
第四條合同工期
開工日期：
竣工日期：
第五條工程造價、付款方式及價款調整
工程承包造價為：￥_____________元（小寫）人民幣____________（大寫）
付款方式：合同簽訂乙方進場，甲方付總價的40%做為前期消防建審及施工進場費；主管道及支管道、布線完成甲方付至總價的80%做為施工及材料后期費用，消防驗收后取得消防驗收消防驗收合格意見書后甲方付至總價的98%，預留總價的2%為質保金、質保期為一年。待質保期滿后甲方歸還質保金。
第六條工程質量及驗收標準
1．本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業）的相關標準、規范為標準共同驗收。
2．乙方所進場的各種原材料、設備必須符合驗收標準，不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。
3．工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx．《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50166-19xx．《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》（20xx年版）GB50261-19xx．《機械設備安裝工程施工及驗收規范》GB50231-19xx．《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-20xx．《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》J512-20xx．及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。
第七條安全施工
1．乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2．乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的`一切損失。
第八條雙方的權利和義務
1．甲方負責為乙方協調施工用水、用電提供施工場地及施工條件。
2．乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
3．乙方負責消防工程的設計、施工、安裝、及試壓交甲方驗收
4．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5．乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。
6．乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規范以及行業標準進行施工，發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。
7．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。
第九條設計變更
1、甲方認可的設計圖紙、說明和有關技術資料，均為施工的有效依據，甲方、乙方均不得擅自更改。
2、施工圖中重大變更，必須經甲方批準同意。設計變更單須經甲方簽證有效后方可實施。變更單和修改圖紙發出份數與施工圖份數相同，并作為合同的補充文件。
3、當修改圖紙屬于設計錯誤導致材料、設備變更，其增減的費用由雙方確定后調整合同造價。
4、乙方在保證工程質量的和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，在符合消防相關設計施工規范要求的前提下實施。
5、若施工過程中確需變更的，應征求甲方同意，甲方以書面形式變更。由此而增加的費用，據實進入決算。
6、施工中發生下列各項事實之一時，乙方必須立即以書面形式通知甲方，要求確認：
（1）設計圖紙和說明文件與工程現場狀況不一致時；
（2）設計圖紙和設計文件表示不明確或有錯誤及遺漏，圖紙與說明不符；
�。�3）設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發生了預料不到的特殊困難等。
第十條違約責任、索賠
1．甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。
5．乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條廉潔約定
甲方責任：
1．甲方有責任向乙方介紹本單位有關廉潔合作管理的各項規定。
2．甲方有責任對本單位人員進行廉潔合作管理規定的教育。
3．甲方人員應嚴格遵守本單位有關廉潔合作管理的規定，不得接受乙方帶有娛樂性質的宴請，不得接受任何形式的實物、現金或禮券。
4．甲方在工程項目建設期間發現甲方人員任何形式的索賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報給乙方單位領導。
5．甲方人員如違反廉潔合作管理規定，甲方應視情節輕重、影響大小給予行政及經濟處罰。
6．對于乙方舉報買甲方人員違反廉潔合作規定的情況，甲方應及時調查，根據調查情況進行嚴肅處理。
乙方責任：
乙方應保證乙方有關人員了解買甲方單位有關廉潔合作管理規定，并遵照執行。
工程施工合同書2
本協議書由_________（以下簡稱“業主”）為一方，與_________（以下簡稱“監理單位”）為另一方共同訂立。
鑒于業主已委托監理單位為_________工程提供監理服務并已接受了監理單位就此提出的項目建議書，為明確雙方在合同期間的義務、責任、權力和利益，茲就以下事項達成協議：
一、本協議書中的詞句和用語與“公路工程施工監理合同”中通用條件所規定的.定義相同。
二、下列文件是本協議書的組成部分，應作為協議書的有效內容予以遵守和執行。
1．公路工程施工監理中標函或委托函
2．公路工程施工監理合同通用條件
3．公路工程施工監理合同專用條件
4．《公路工程施工監理規范》
5．公路工程施工監理招、投標文件
6．雙方簽認的補充或修正文件
7．其它文件：_________
8．附件：
附件a——監理服務的形式、范圍與內容
附件b——業主提供的監理工作條件
附件c——監理服務的費用與支付
其它附件：_________
三、業主在此同意按照本監理合同規定的期限和方式，向監理單位支付根據監理合同規定應支付的費用和提供監理工作條件。
四、監理單位基于業主的上述保證，在此向業主承諾按照本監理合同的規定履行監理服務。
五、本協議書經雙方簽字蓋章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日終止，在按照監理合同的規定結清監理服務費用后自然失效。
六、本協議書正本一式兩雙方各執一份，具有同等法律效力。協議書副本_________份。雙方各執_________份。
業主（蓋章）：_________
監理單位（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
單位地址：_________
單位地址：_________
郵編：_________
郵編：_________
電話：_________
電話：_________
傳真：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
帳號：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
工程施工合同書3
簽訂時間： 年 月 日
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，遵循平等、自愿、公平的原則。結合本工程實際情況，經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱：20xx年 xxx路生命安全防護工程
二、施工范圍與內容：
xxx路段，道路安全標牌、標志、道口標注、警示樁、標線、振動標線的施工與安裝。
三、工程工期：乙方按甲方要求在規定時間內完成施工項目工程。
四、合同價款：大寫：小寫：本合同為固定單價。本工程按日照市規劃建筑設計院設計圖為依據，工程量以實際為準。
五、結算與付款方式：
合同簽訂并施工完畢后，甲方需以電匯方式付款給乙方合同價款80%，余款20%半年內付清。
六、維修：
乙方按GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準、按規范要求，進行質量自檢并接受甲方的監督檢查，如因產品質量問題造成的損失，由乙方無條件予以維修或更換。如因不可抗力，如自然災害或人為故障造成的損壞，乙方不負責維修。
七、權利與施工要求：
1、甲方有權對乙方工程質量、進度、技術、保障措施等施工內容全程監督檢查，發現問題及時對乙方提出整改意見，乙方應積極采取措施按照甲方和設計要求進行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿線施工點地下管網、供水、供暖及地下光纜等線路分布圖，因圖紙不詳導致乙方對施工地點地下管網、供水暖及地下光纜等線路造成的損壞，由甲方承擔。
3、 乙方必須嚴格按照甲方設計要求和GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準要求制作并施工，確保工程質量。
4、 乙方必須在施工現場設置明顯的.施工標志，施工人員必須正確佩帶勞動安全防護用品，防止施工過程中交通事故的發生，正常施工過程中出現的安全事故與甲方無關。
5、 乙方必須合理安排各項工作，保證按期完成施工項目。
八、變更：
1、 因甲方原因而造成合同中所列施工項目在數量、質量、品種、服務上的變化，導致費用的增加，其費用增加部分由甲方支付。
2、 因乙方原因而造成合同中所列施工項目在數量、質量、品種、服務上的變化，導致費用的增加，其費用增加部分由乙方支付。
3、 乙方應按照國標GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準要求施工，因乙方未按要求施工而導致的質量及其它相關問題，由乙方承擔。
九、仲裁：
凡有關本合同或執行本合同而發生的一切爭議，應通過協商解決；如不能解決，則可向有關部門提請仲裁，該仲裁委員會作出的仲 裁是最終的，甲、乙雙方均應受其約束，仲裁費用由敗訴方承擔。
十、未盡事宜：
甲、乙雙方本著友好合作的目的，進行協商解決，如因國家政策調整或與國家政策法規不符，以國家政策為準。
十一、相關技術、施工及更改文本均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效：
本合同甲、乙雙方代表簽字之日起生效，本合同生效后，甲、乙雙方均有義務嚴格履行本合同規定的各項條款和條件。
十三、本合同一式六份，甲、乙雙方各執一份存查。
甲 方：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
乙 方：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
年 月 日
工程施工合同書4
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的. %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程施工合同書5
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
資金來源：
二、工程承包范圍：
三、合同工期：
本合同工期為： 歷天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
四、驗收標準及保修
1.達到國家規定的驗收合格標準。
2.本工程保修期 年(自竣工驗收合格交付使用之日起計，工程保修期滿壹年后，承包人做出保修承諾后，退還其工程質量保修金)。
五、合同價款
(中標價)大寫：
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優先順序排列)包括：
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標通知書
(3) 招標文件(含圖紙、工程量清單及招標文件補遺書中與此有關的部分)
(4) 投標書及其附件(含工程報價單)
(5) 標準、規范及有關技術文件
2.上述文件應互為補充，如有不清楚或不一致的，以后發文件為準。
3.經甲方確認，雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權利與義務
1.甲方的權利與義務
(1)甲方委派專人作為甲方現場監督管理代表，行使本工程的現場管理監督工作，并負責協調工程施工過程中涉及的有關問題。
(2)甲方有權要求乙方更換項目班子管理人員。
(3)按本合同約定，按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權利與義務
(1)委派 為本工程項目經理。乙方具體履行和承擔施工項目所涉及的所有責任和風險，確保本工程工期、質量、安全、文明施工等指標順利實現。
(2)乙方負責辦理消防許可證等相關事宜，甲方配合。
(3)按施工方案、進度計劃和甲方的總體安排組織進場施工。
(4)不得隨意更換本項目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
(6)乙方采購用于項目的所有材料均應符合招標文件和設計要求，且交甲方確認，并提供材質合格證書和檢驗合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前，乙方向甲方提交履約保證金 元(其中：基本履約保證金 元，差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗收交付合格后5天內，由甲方以轉帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提供竣工驗收報告、完工記錄、竣工圖紙、維護保養手冊、質量擔保證明書等完整竣工資料。竣工驗收后10日內，乙方向甲方提供竣工圖一套，并將施工過程中
八、工程價款的支付
甲方按施工計劃和進度分四期支付乙方工程款：
1、合同簽訂并提供發票后7日內，支付合同總價款的 %，計 元，大寫： ，作為一期工程款。
2、乙方完成整個工程總量的 %，并提供發票后7日內，甲方須支付合同總價款的' %，計 元，大寫： ，作為二期工程款。
3、工程驗收合格，乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結算資料。甲方審核完畢后，乙方提供發票，甲方在收到發票7日內按審定結算價格的 %，并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有)，作為三期工程款。
4、工程結算款的 %作為工程質量保修金，由甲方留存，待工程保修期結束并完成保修工程后15日內，支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下：
戶名：
賬戶：
開戶行：
本合同項下賬戶信息若有變更，乙方應在甲方付款前10日書面通知甲方，否則，乙方應自行承擔甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結算
1.本合同價款結算方式：采用固定單價合同(合同另有規定除外)，工程量按實計算。
2.清單中漏項、錯項、新增項目單價的確定按以下規定進行：
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價，按工程量清單中已有的價格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價，可參照類似的綜合單價計算。類似于此工程項目的綜合單價是指工程量清單項目中除主要材料價格不相同外，其余工作內容、項目特征及其涉及的人工費、機械費及其它材料費均相
(3)工程量清單報價中沒有適用或類似于變更工程的價格，按照20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關文件組成綜合單價后(材料價格除外)總價下浮10%計取。
(4)對變更后不使用的材料,甲方不承擔任何費用。
3.所有設計變更和現場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數量等變更。下同)，在發生時，甲方書面確認，其變更簽證價款，均在竣工結算時一并結算。
4. 在合同執行過程中，所有設計變更和現場簽證的費用，應客觀真實、簽字齊全，否則在工程結算中不予確認。
5. 材料價格在投標報價時已有的，按投標時材料單價計價，不作調整;投標報價時沒有的材料，按招標人認質認價。
6.措施費包干使用(安全、文明施工費和臨時設施費除外)，結算時不作調整;安全、文明施工費和臨時設施費的計取按川建發【20xx】107號文相關規定執行。
7.規費按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套的《四川省施工企業工程規費計取標準》中核定標準計取。
8.風險包干系數為3%(風險包干系數的含義詳招標文件商務評分表備注第2條)。
十、違約責任
1.甲方違約責任：
(1)甲方無正當理由不按合同支付工程預付款和竣工結算，每日按應付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進度款和工程竣工結算款，由此給乙方造成的經濟損失，由甲方承擔賠償責任。
2.乙方違約責任：
(1)因乙方工程質量以外的其他原因造成工程延期，乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質量不符合設計圖紙或質量驗收規范，乙方負責無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期，乙方每日按應付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發生的質量事故、工程事故、安全事故，造成人身和財產損害的，由乙方承擔全部行政、民事、刑事責任，并承擔損害賠償責任;違反文明施工管理、衛生管理、安全生產管理、揚塵污染防治管理等國家、省、市相關規定，造成的損失由乙方承擔，并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應對裝修施工工程安全方面的責任負責，甲方不承擔由于乙方不安全施工而造成的損失和責任。如發生安全方面的事故，乙方需承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關，由乙方承擔由此造成的全部法律責任和賠償責任。
十一、爭議
本合同在履行過程中發生爭議時，由雙方當事人協商解決，協商不成的依法向成都市仲裁委員會申請仲裁。
十二、投保
乙方在現場所有施工人員、機具的相關保險及第三方責任險、工程一切險由乙方承擔，報入總價。
十三、其他
1.合同份數本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，均具有同等法律效力。
2.本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：
1.4 承包方式：
1.5 工期：
1.6 工程質量：
1.7 合同價款：
1.8 工程質量保證金：
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批準等手續。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到辦理相應審批手續。
2.5 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派 (聯系電話： )為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線。做好施工現場保衛和垃圾消運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第五條 工程質量及驗收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)，或者甲方要求的質量標準驗收。
5.2 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第六條 工程價款及結算
6.1 合同總價按照雙方協商的工程范圍，暫定為 元。協商以外的增減工程量，以投標單價乘以工程量進行結算;報價中未含的項目，雙方進行協商，以進行調整。
6.2 工程款的支付方式：
第七條 材料供應
7.1 由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 安全生產及防火規定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，人員傷害等，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 違約規定
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾一天，乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場用品，如造成損失，應照價賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.5 未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.6 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失由甲方負責。
9.7 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛
10.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方同意由 仲裁委員會仲裁;當事人未在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議時，可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
11.2 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執 份，乙方執 份。
11.3 本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條 工作內容
1、承包方式：
2、合同價款：人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量,進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、手續和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工、保質、保量、按期完成任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意，并支付因趕工采取的措施費用。雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。當事人不愿通過協商、調解解決，本合同在執行中發生爭議雙方同意由連云區仲裁委員會仲裁。
3、乙方要做安全工作，如發生安全事故的損失由乙方承擔。
第五條 附則
1、本合同共貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
2、本合同履行完后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
工程施工合同書6
發包方（甲方）： 承包方（乙方）：
鑒于家居裝修實際情況的需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、工期：天，本工程自年 月 日開工，于年 月 日竣工。遇不可抗因素影響，工期須延。
6、工程質量：
7、合同價款（人民幣大寫）：
二、材料確認
1、本合同工程所有材料由乙方按預算單要求統一配送，除合同規定屬甲方自購材料外，甲方不能擅自采購，否則視為違約。
2、凡屬于甲方所提供的材料因質量問題（部分材料要經安裝和使用后才能檢驗出質量合格與否）導致某項目部分或全部發生連帶問題等，均由甲方承擔后果責任。如需維修或重新裝修時，由甲方承擔一切費用，工期須延。
3、凡甲方負責供應材料、設施、用具等。甲方須要按合同約定及時采購并送交施工現場，搬運、裝卸費用等由甲方承擔，如未能按約定影響工期的工程須延。
4、如屬乙方提供的材料不合格所產生質量問題時則由乙方負責承擔連帶責任并更換材料或賠償損失。
三、水電供應
本工程施工前，甲方須給乙方提供房屋原始水電結構詳圖，負責水電到位和承擔施工所發生的水電費。鑒于裝修期間不能間斷，故甲方必須保證水電暢通。
四、項目的增減及變更
1、工程施工中甲方需修改設計方案或增加工程項目，須提前三天與乙方聯系，經雙方簽字認
可后，乙方則予以安排施工。
2、工程合同生效后，甲乙雙方均不得借故減少裝修項目，否則視為違約。
五、工程項目、單價的確定
1、本合同工程具體裝修項目及其單價等均以雙方簽字確認為準，甲、乙雙方均不得擅自更改。
六、付款方式及終結結算
1、本合同生效當日，甲方須交納定金三仟元整。
2、甲方需按合同規定日期自覺至乙方財務部交付工程款，乙方開收款收據。
3、工程合同定金和余款甲方須以現金支付。凡甲方以轉帳支票支付工程款時，工程工期均以乙方兌現甲方支票進賬之日起算，工期相應須延。
4、裝修期間甲方如有增加項目（包括水、電改造項目等）經乙方認可后，甲方需要支付第三期工程款的同時付清所有增加項目的工程款。否則乙方有權拒絕施工增加項目部分。
5、本合同工程以驗收時裝修項目的工程造價為最后結算（含施工中變更項目的工程總造價），如果終結算與預結算清單有出入，均以最終工程實際造價結算為準。
6、工程款具體支付日期：
七、工程驗收標準
本合同以甲、乙方確認的施工圖紙、工藝標準以及深圳建設局頒發的《深圳市家庭裝修工程質量驗收標準》為準（因東莞未有《工程質量驗收標準》）
八、工程驗收和交付
1、本工程完工驗收前3天由乙方口頭通知甲方，甲方須按時到場參加驗收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按約定驗收，時間超過二日，則本工程視為合格，雙方不再驗收。
2、雙方驗收時，由甲方駐工地代表到場參加驗收。工程驗收合格、雙方須在工程驗收單上簽字認可，并在當日結清余款。
3、甲方如在工程完工后未經雙方驗收或雖已驗收但未付清余款，即另請其它裝修隊進行其它項目裝修或安裝，或搬遷家俱與生活用具擅自使用等。則本工程視為已驗收，不再驗收。同時甲方上述行為視為違約，乙方有權暫緩交付工程。
九、工程保修責任
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期2年的保修（憑簽發的工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質量問題的則不在保修范疇之內。
十、關于物業管理處所收費用的承擔約定
1、根據《深圳市家庭裝修管理規定》第十四條規定在辦理施工手續時，乙方須承擔壹仟裝修押金。甲方物業管理處所收取的費用與乙方無關，由甲方與物業管理協商解決或承擔。
2、乙方在施工期間因乙方原因如違反管理處的.有關規定，則乙方自行承擔相關責任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指：停電、停水、臺風、熱帶風暴，房屋自身發生裂縫、漏水質量問題及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素時，工期可以相應須延。
1、停電每周累計長達5小時，可須延工期一天。
2、遇有臺風、熱帶風暴或該物業來小區有停工要求時。
3、凡屬不可抗力因素造成該項目發生質量問題時則不在保修范圍內，如需維修，費用甲方承擔。
十二、防水防漏工程
鑒于家居裝修的特殊性，因此乙方在廚、衛地面和工程裝修預算均有“防水防漏”項目。如甲方擬取消該項目，或在施工中擅自要求使用乙方提供的防水劑，則該工程交付后發生滲漏等質量問題（包括致其它裝修項目質量發生問題）均由甲方承擔全部責任與后果。
十二、隱蔽工程及改造工程
1、隱蔽工程：凡有水電改造工程，乙方在打槽布管后，甲方須及時到場與乙方共同測量并驗收簽字認可。如甲方不能按時參加驗收，或甲方雖參加測量驗收，但又不簽字確認，乙方可自行驗收，若甲方要求復檢，復檢費及由此造成的停工損失由甲方負責擔負，工期須延。
2、改造工程：凡屬拆墻、建墻、破樓板、開窗、門戶、安裝空調、防火防盜門窗、鋁合金門窗布置及管線改造工程，施工前均由甲方負責與物業管理處辦妥手續，乙方方可施工。
十三、違約責任
合同生效后，任何一方變更或解除合同，應及時通知對方辦理合同中止手續，并賠償對方該工程預算總價的20%的損失。
十四、工程設計圖紙及確認標準、條件和時間
1、乙方負責提供的設計圖紙標準為：
a) 平面圖紙一張；
b) 相關施工黑白圖紙一套；
c) 不另提供剖面和效果圖；
d) 如果甲方需要效果圖，不需要乙方施工該工程，乙方將另行收費，標準為：880元/A3紙、680元/A4紙；
2、施工圖紙條件和時間：
a) 合同簽字后，甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未能確認簽字，乙方則緩期開工，工期須延。
b) 施工期間，甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時，雙方須另行簽定補充合同，并由甲方在相關圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則安排施工，工期相應須延。
c) 圖紙一經雙方確認，如需要修改和變更，須征得雙方同意，凡因修改，變更圖紙導致工程項目費用增加的，由甲方承擔，工期相應須延。
十五、部分項目中間和提前驗收約定
鑒于部分項目涉及到先期驗收合格后方可進行其它項目的施工,因此,凡本工程預算清單有以下裝修項目時,均可單項完工, 單項驗收，具體驗收時間由乙方提前2日通知甲方。單項完工, 單項驗收的項目有：
1、門及門套、窗套（不含油漆）
2、吊頂（不含乳膠漆、油漆）
3、家具內、外飾面板
4、水電改造（驗收數量及材料）
5、木地板、地腳、天花角線（不含油漆）
6、大理石（花崗巖）臺面及門坎
7、防盜網、鋁合金窗、門凡驗收合格，雙方應在驗收單上簽字確認，以便乙方進行下一項目的施工等。
甲方： 乙方：
工程施工合同書7
甲方：
乙方：
受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的.全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
1、項目工程款實行�？顚Ｓ�，任何一方都不得擅自挪用。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現行施工企業財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發票管理的規定，如沒有上述正規材料發票報賬，甲方有權按規定稅率扣留稅款。
項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權追究其違紀責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。
甲方代表： 乙方代表：
(附身份證及項目經理證等復印件)
年 月 日 年 月 日
工程施工合同書8
發包人(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程建設地：
3、工程規模、特征：
4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79-20xx要求。
5、預計施工工作量：
6、完成施工工作量測量方式：
7、質量標準：
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于年月日竣工，總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩余 10 %款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如
3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的.，按實際完成的工作量進行結算。
4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書9
業主方：(以下簡稱甲方)承建方：(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方共同協商，本著平等自愿，公平合理的原則，訂立以下建房協議。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程內容：住宅樓圖紙內土建主體工程，樓地面至結構層，室內外墻面砂漿粉平，即毛胚房。不包括：門、窗、花瓶欄桿、樓梯欄桿、刮瓷、頂棚粉刷、波形瓦、屋面雨落管、鋼梯、屋頂水箱、架空隔熱板，室內、外裝飾和粘貼工程，水電安裝工程，屋面、衛生間卷材防水工程，室外散水、排水溝、化糞池、院場、圍墻、大門等附屬工程。;
3、工程承包方式：承包方式為乙方包工包料;
4、工程期限240個日歷日天，即開工日期_____年___月___日,竣工日期_____年___月___日;
5、價款：本合同造價按建筑面積每平方米850元結算，施工圖建筑面積實有303.2平方米，主體土建工程總造價303.2__850元/m2=257720元(大寫:貳拾伍萬柒仟柒佰貳拾元整)。該款項未含經甲方認可的工程變更增刪部分，但包含本合同約定的應由乙方購置的材料費用。
第二條：施工圖紙
甲方提供施工圖紙，乙方按甲方提供的圖紙施工。
第三條：甲方責任義務
1、工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，由甲方承擔。
2、延期開工，甲乙雙方不能按時開工的應在協議約定開工日期前5天通知對方，工期順延。
3、暫停施工，甲方確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施了甲方提出的處理意見之后向其提出復工要求，甲方同意后繼續施工。甲方在規定的時間內未提出處理意見，乙方可自行復工。
4、在規定的保修期內，不屬于乙方的責任造成的質量問題，當甲方要求乙方修復時，乙方要本著對用戶負責的精神，給予處理，返修費用由甲方承擔。
5、土方外運甲方自理。
6、協調好鄰里關系，辦理好一切建房相關手續，交納相關費用，向乙方提供施工圖紙4套。
第四條：乙方責任義務
1、乙方應向甲方提供具體施工規范，經甲方確認后，由乙方在施工過程中遵照執行;
2、施工中嚴格按照合同及報價約定的項目認真施工，執行安全施工操作規范、防火規定、施工范圍及質量標準，按期保質完成工程;
3、嚴格按材料明細標明所指定的材料質量、規格、品牌、單價，購進材料并得到甲方的認可;
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
第五條：工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時商定相關工程費用及工期。
第六條：材料供應
按合同約定由乙方提供的`材料、設備，乙方應在材料到達施工現場前通知甲方，雙方共同簽字驗收后方可使用。
第七條：工期延誤及雙方責任
對以下原因造成的工期延誤，經甲方認可工期順延：
1、工程量變化和設計變更;
2、經甲方事先同意，修改原設計方案造成臨時停工;
3、不可抗力。
4、甲方同意工期順延的其他情況。
5、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條：建筑材料的選用：
1、鋼材采用昆鋼;
2、水泥采用奧環水泥，按每一施工段所需的數量，分批組織進場。
第九條：質量標準
1、工程驗收標準為建筑工程施工質量驗收統一標準即GB 50300-20____一次性驗收達合格標準;
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方確認，增加的費用，應另簽訂補充合同;
3、凡有甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責;
4、甲方如自聘監理，應在工程開工前以書面形式通知乙方，以便與工作銜接，同時，甲方也可以在工程竣工驗收時聘請監理師做最終驗收。
第十條：工程質量及保修范圍
1、工程竣工后，乙方書面通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后15日內驗收;若甲方接到驗收通知后，15日內不到現場驗收，乙方按甲方驗收合格處理;
2、保修范圍，乙方承包范圍內工程，按《建筑保修辦法(試行)》第三條、第四條的規定進行保修。
第十一條：工程款支付方式
1、付款方式：合同簽定后甲方支付給乙方工程總造價的40%(壹拾壹萬元整)，一層板面澆灌后支付工程總造價的30%(柒萬元整)，封頂后支付工程總造價的20%(伍萬元整)，工程驗收合格后，扣除2%的保修金，其余尾款一次付清，2%的保修金一年保修期滿后，30天內付清。
2、基礎超深、設計修改、甲方變更產生的增減工程，包干范圍以外工程，按實際增、減工程量結算，結算單價施工時雙方商定的價格。
3、如施工工程發生變更，按甲方簽認的變更圖紙為結算依據。
第十二條：違約責任
1、凡因合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非甲方及本合同第七條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付違約金人民幣三百元，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用由乙方接到甲方通知后三日內付清。
3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的5%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償;
第十三條：其它約定
1、施工中乙方不得隨意更改圖紙，甲方如需要更改結構，必須取得設計單位的同意后方能更改。
2、工程必須按照國家規范和規程施工，不按圖紙設計要求施工，工程質量不合格，造成返工和損失的，責任由乙方承擔。
3、所有建筑材料由乙方購入,甲方負責檢查把關和驗收.出現建材質量問題和造成的損失由乙方負責。
4、為確保工程質量梁、柱、板必須按規范進行保養。
5、干燥季節施工時，磚、模板必須在澆足水后才能使用。
6、乙方負責施工場地的清理平整，工程用水、電的架設(含所需設備及材料)。及時向甲方提出施工中所需要修改的地方或建議，供甲方參考。嚴格按照設計圖紙及說明、要求進行施工，按合同規定的時間竣工驗收并交付使用。負責在規定的保修期內，因乙方責任引起的工程質量問題無償修復。
7、加強平時的監管，梁、柱、板的模板，鋼筋制安，砼澆灌等關健環節要確保質量。
第十四條：合同效力
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效;
2、在施工過程中的未盡事宜，可另行簽訂補充合同，與本合同有同等法律效力;
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同書10
發包方：鐵廠鎮
承包方：鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司 經過雙方商議確定鐵廠鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施建設工程確定為鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》及其他相關法律，按照平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建設事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一 ﹑工程概況
1.工程內容：鐵廠鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施工程河堤建設：長500米，底寬2米，面寬1米，高2.5米，共1875立方米
2.承包方式：發包方以包工包料的形式一次性承包給承包方，當地農民可參與做工。
3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期為60天。
4.工程價款：發包方以每立方150元，共28.12萬元價格發包給承包方。
二、 工程要求： 開鑿石方； 基礎清理； 回填土石方； 漿
砌卵石護坡。工程竣工后，經雙方驗收后按實際 工程量結算。
三、 雙方責任： 1. 甲方負責向乙方提供施工方案圖紙一份，并負責指定施工路 段范圍，乙方必須在甲方指定范圍內進行施工，超出指定范圍外的工程 量，甲方不予以計量。
2. 施工完畢后，甲方應及時組織檢查驗收。 3. 乙方應嚴格按照甲方提供圖紙及質量標準進行施工。施工現 場應服從甲方技術指導及縣級有關部門的監督檢查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等應符合質量標準。乙 方應提供相應材質證明。
四、 安全措施： 乙方應采取必要的安全保障措施，確保施工現場作業人員及施工 路段的行車安全。如發生各種安全事故，由乙方承擔全部責任，甲方概 不負責
五、工程結算： 本工程采用完工后按實際工程量一次性結算。 工程全部完工驗收后 七天內甲、乙雙方辦理工程結算手續。結算完畢后一個月內付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質量保證金，在缺陷責任期一年 后，甲方返還給乙方全部質量保證金。
1.承包方必須嚴格按照發包方對工程質量的標準要求組織施工，在規定工期內完成建設任務，承包方不能按時完成工程建設內容的，承擔違約責任。
2.工程建設指揮部有權對工程質量進行監督，他們指出
的質量問題承包方必須立即進行整改，如施工方不整改，建設指揮部有權停止其施工，并由承包方承擔因停工而造成的一切經濟損失。
3.承包方必須嚴格按照本合同，嚴把質量關，因承包方施工不當造成的'質量問題必須返工，所造成的一切費用由承包方承擔。
4.承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
六、其它事項
1.工程建設因不可抗拒力造成工程延期承包方不負責任。
2.本合同以外工程量按照實際費用結算。
3.承包方若不按期完工，違約金每天按工程總造價千分之五計算，發包方將在總價款中扣除。
4.本合同一式四份，發包方承包方各持二份。
5.本合同自簽訂之日起正式生效。
發包方（蓋章）：
法定代表
人（簽字）：
承包方（蓋章）：
承包方代表（簽字）：
簽訂日期：二○一一年六月三十日
工程施工合同書11
合同編號：_________________
委托人(甲方)：_________________
承攬人(乙方)：_________________
簽訂日期： 年 月 日
甲方：_________________中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司住所地：_________________
法定代表人(負責人)：_________________
乙方：_________________住所地：_________________法定代表人(負責人)：_________________企業資質等級：_________________根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，本著平等互利的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、檢維修項目概況
1、檢維修項目名稱：_________________
2、合同簽訂依據：_________________
3、檢維修項目地點：________________
4、檢維修項目范圍：序號單位工程名稱、工程內容、工程概算(元)、開工日期、竣工日期、備注
5、設計單位：________________
二、檢維修項目工期及負責人.
1本項目開工日期為________________年________________月________________日，竣工日期為________________年________________月________________日，合同工期為________________天。
2發生以下情形之一，經甲方書面同意，可相應順延工期：_________________.
(1)、甲方未能按照合同約定提供圖紙及開工條件;.
(2)、設計變更和工作量增加;
(3)、非因乙方原因停水、停電、停氣造成一周內停工累計超過小時;.
(4)、不可抗力;
(5)、甲方同意工期順延的其他情況。
三、本合同生效后，甲方委派為現場施工代表，乙方委派為項目負責人，為技術負責人。施工圖紙及其他資料.
1、甲方于___________年___________月___________日前向乙方提供施工圖份，其它項目資料份。.
2、乙方根據施工圖和有關項目計劃內容編制施工項目預算、施工圖預算。乙方在接到施工圖和項目計劃后天內編制完施工項目預算交甲方審查。合同價款及支付.
(1)、本檢維修項目合同價款是通過方式，確(暫)定為：_________________(小寫)元(大寫)元。
(2)、合同價款確定依據：_________________.
3、關于定額和有關規定：_________________.
四、關于費用計�。篲________________
1、合同價款的支付乙方開戶銀行：_________________賬號：_________________雙方職責.
五、甲方職責.
1.提供具備施工條件的.施工場地
2、開工前，接通施工現場水源、電源、熱源和通訊線路以及運輸道路，拆除現場內的障礙物.
3、組織有關單位對施工圖、施工圖預算等技術資料進行審定，并按合同規定的時間和份數交給乙方.
4、派駐現場施工代表，負責對項目進度、質量進行監督，檢查隱蔽工程，負責辦理現場
六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。
委托人(甲方)：_________________
承攬人(乙方)：_________________
簽訂日期： 年 月 日
工程施工合同書12
××大學(甲方)
立合同單位：××建筑公司(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教學大樓一座。
二、全部建筑預算為人民幣×萬元。甲方在本合同生效后的一個月內，付給乙方全部預算的×％，其余部分在驗收后三個月內一次付清。
三、建筑原料采購由乙方負責，甲方負責材料質量監督。
四、從合同簽訂之日起。乙方保證一年時間內完成全部施工任務并交付使用。如到期未能完成施工任務，每月按建筑預算的.×％實施賠償。
五、合同一式兩份，雙方各執一份作為檢查督促的依據。
六、合同自簽訂之日起生效。
××大學基建處(甲方)(蓋章)
××建筑公司(乙方)(蓋章)
×年×月×日
工程施工合同書13
甲方：__________________
負責人：__________________
乙方：__________________
負責人：__________________
經甲、乙雙方充分協商 ，甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工項目以內部責任的形式承包給乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。
（一）工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點
3、工程內容：綜合大樓1棟，建筑面積約㎡
（二）承包范圍
1、甲方承攬的綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程，建筑面積約㎡，具體內容按項目施工圖紙方法施工范圍有關內容按設計圖紙施工。
2、裝飾標準約：室外外墻裝飾為墻面瓷磚，線子為真石漆，室內墻面天棚為現澆板面，地面為現澆板面。
3、梯間為不銹鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內外墻不做內外保溫、不做門窗。地下車庫不負責擋土墻，如需做按《99建筑工程定額》計算。
4、水電工程為：現澆板設置暗管底盒，梯間預留穿線管道，戶外排水及給水按圖紙施工，戶外污水溝井、排水溝、管構從常規至化糞池出口打止。
（三）承包方式
按平方米造價包工包料費用包稅金的方式包干承包。
(四)工程工期
1、工程總施工工期為______ 日歷天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。
2、竣工時間以開工日期起至第 ______天為止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。
（五）工程驗收
1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙，相關資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。
（六）工程質量
質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有并《建筑施工規范操作規范》省市的有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格。
二、簽訂建設工程施工合同時該注意哪些問題
1、仔細閱讀使用的合同文本，掌握有關建設工程施工合同的法律、法規規定
目前簽訂建設工程施工合同，普遍采用建設部與國家工商局共同制定的`GF-1999-0201《建設工程施工合同》示范文本。該文本由協議書、通用條款、專用條款及合同附件四個部分組成。簽訂合同前仔細閱讀和準確理解“通用條款”十分重要。因為這一部分內容不僅注明合同用語的確切含義，引導合同雙方如何簽訂“專用條款”，更重要的是當“專用條款”中某一條款未作特別約定時，“通用條款”中的對應條款自動成為合同雙方一致同意的合同約定。
有關建設工程施工合同的法律、法規規定主要有：《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑業資質管理規定》、《建筑業資質等級標準》(試行)、《建筑安裝工程總分包實施辦法》、《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》等。
2、嚴格審查發包人資質等級及履約信用
施工單位在簽訂《建設工程施工合同》時，對發包人主體資格的審查是簽約的一項重要的準備工作，它將不合格的主體排斥在合同的大門之外，將導致合同偽裝的坑穴和風險隱患排除在外，為將來合同能夠得到及時、正確地改造奠定一個良好的基礎。
根據我國法律規定，從事房產開發的企業必須取得相應的資質等級，承包人承包的項目應當經依法批準的合法項目。違反這些規定，將因項目不合法而導致所簽訂的建設工程施工合同無效。因此，在訂立合同時，應先審查建設單位是否依法領取企業法人營業執照，取得相應的經營資格和等級證書，審查建設單位簽約代表人的資格，審查工程項目的合法性。其次還應對發包方的履約信用進行審查。
工程施工合同書14
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方對此項工程多次商討，本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方達成如下協議：
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業樓防水工程
二、承包方式為包工包料（包括工程所需整套工作的內容）
三、工程部位用料及定價
SBC（衛生間）用哈高科（高分子）300g/㎡，定價為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖，德生料4mm厚，聚酯胎達-20°C，定價為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室內置防水45.00元/㎡
四、質量標準及工程量確認
整個防水工程包括樓房衛生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設計需要發生并完成合格的量。工程用料是根據設計要求分別用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附屬材料也要用國標料，工程質量要達到國家樓房防水工程標準，經甲方和工程監理方驗收合格視為達標。
上述工程定價款項分別含有甲方付給周廣義參與運作監管此項工程的酬勞金及獎金，具體定額款項見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權利義務：
1、甲方有權監督乙方實施的本工程質量及工程進度，并根據乙方工程的實施情況提出工程整改意見，并進行指導協調工程現場及各方工作關系。有權查驗乙方進場的'材料并跟蹤乙方施工的全過程。
2、乙方全部承擔工程質量、進度、安全責任，出現安全事故由乙方承擔，甲方不負任何責任。乙方的工程進度要與諸樓房的其它工程有機協調進行，貽誤工期造成損失由乙方負經濟賠償責任，乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程，不許隨意停工，整個工程不完工甲方有權拒付工程款。
3、乙方墊付整個防水工程款（含勞務費、材料費及其它工程費用）墊付期限為以整體防水工程總量完成并經驗收合格和整體樓房建筑合格為時間結點。整個防水工程做完并經驗收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整個工程完并經竣工驗收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔乙方墊付資金償還責任及承擔的違約責任：
5、乙方施工任務全部完成后并經驗收合格，甲方要在雙方約定的時限和條件內（乙方不能如期完工情況外），甲方要按雙方約定付清乙方應得款，如違約超期付款，甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息，（分兩段時間結點分別為80%、15%）月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的資金，乙方有權根據情況隨時起訴法律機關，根據法律機關的裁決，甲方要承擔賠償乙方經濟損失的責任。
6、甲方協調乙方與施工方成品保護，如有損壞需修復返工的由責任方承擔一切費用。
7、甲方留乙方工程質保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔，如有一方反悔，反悔方賠償另一方全部經濟損失。
六、不含稅金，如果甲方要求開發票，甲方負責稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守，如有違約追究其經濟賠償責任。
八、其它未盡事宜，經雙方協商后妥善解決，雙方另行約定認可的條款同樣產生法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同書15
甲方(業主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協議：
一、合同主要資料：
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(大寫)
3、工程資料：
�、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。
�、跁憾棵装�500元標準計取打井費用。
�、鄹鶕追酱_定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。
4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結束后____日內結清余款。
8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。
甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同15
發包方(甲方)：____市____電力實業總公司。
承包方(乙方)：____省____市____電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按____能達電力設計有限責任公司設計的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱：____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點: ____嶺110kv變電所內。
三、工程范圍及內容:
1：____嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：____嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行____電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發的(關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(xx年版);根據____省電力公司電技經(xx)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條工程價款支付及結算方式
1.該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。
第六條雙方協作事項
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的`所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第七條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第八條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第九條施工工期
本工程_________年_______月_____日前完工。
第十條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十一條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十二條工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。
第十三條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十四條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：(公章)乙方：
負責人：(簽章)負責人：(簽章)
日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日
【工程施工合同書】相關文章：
工程施工合同書02-15
建設工程施工合同書04-18
項目工程施工合同書03-07
工程施工合同書(15篇)04-18
工程施工合同書15篇04-15
土方工程施工合同書05-04
居室裝修工程施工合同書03-08
鋼結構工程施工合同書03-04
建筑工程施工合同書02-15
外墻保溫工程施工合同書02-19