- 相關推薦
標準施工合同書
在人民愈發重視法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的標準施工合同書，歡迎閱讀與收藏。
標準施工合同書1
委任單位：____________
施工單位：________________________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________
二、工程地點：________________________
三、工程項目內容：________________________
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1．合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2．開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2．乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3．施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4．乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5．如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1．本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2．由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3．由于乙方原因造成的`無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4．裝飾工程質量保修________年。
十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲．乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
乙方單位（蓋章）：________
代表人：____日期：____________________
簽訂合同地點：____________
合同編號：_________
甲方(發包方)：_________
單位名稱：_________
身份證號碼：_________
電話：_________
乙方(承包方)：_________
資質證書號：法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
身份證號碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
標準施工合同書2
甲方)：
(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容：由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：元，人民幣大寫：(費用明細詳見合同附件)。
2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的2____日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。
4、以上設備、線路的維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。
5、保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。
6、乙方指定(聯系電話：)為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的'理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;
3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方代表人：乙方代表人：
(公章)(公章)
____日期：________年____月____日
________年____月____日____日期
標準施工合同書3
乙方：縣公路工程建設項目已由縣人民政府批準修建，縣村委會(以下簡稱甲方)在擇優的基礎上，確定了公司（以下簡稱乙方)為公路工程的施工單位。為明確甲、乙雙方的權利、義務，按照《中華人民共和國民法典》和《建筑法》的規定，結合本工程具體情況，簽訂本合同，雙方應共同遵守執行。
第一條工程概況
1、工程名稱：公路工程工程內容：公路工程，全長公里，路基寬米，路面寬米。工程地點：承包范圍：按工程施工圖紙，路面寬度按水泥混凝土面層寬米，厚厘米。
2、施工工期：個月。開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
3、工程質量：按交通部現行頒布的《公路工程質量檢驗評定標準》評定達合格以上工程。
4、合同價款：人民幣萬元，（____：萬元）資金拔付：
5、承包方式：包工包料。
6、按每公里萬元結算，實做實收，不含稅。
第二條工程圖紙公路施工圖紙，由甲方負責提供，提供日期為本合同簽訂日期，施工圖紙提供壹套。
第三條甲方駐工地代表甲方委派監理工程師(理事會)和甲方駐工地代表，理事會履行工程施工監理；工程量計量、簽證等技術工作職權，甲方代表行使合同約定的權力和職責。
第四條乙方駐土地代表公路項目經理部為乙方在施工現場設立的日常施工管理機構，其乙方駐工地代表。
第五條甲方工作
1、在本合同簽訂后____日內，甲方應負責辦理好土地征用、房屋折遷及其他地面附著物遷移的工作，無償向乙方提供施工場地。
2、甲方在15天內負責辦理好施工所需電力、通訊等外接線路的聯系、協調工作，以確保施工期間的需要。
3、處理當地群眾因工程施工而引起的糾紛、爭執、沖突，防止不良事故的發生。甲方不按合同約定完成以上工作而造成延誤，應承擔由此造成的經濟損失，乙方工期順延。
第六條乙方工作
1、編制施工組織設計（或詳細的施工方案），報經甲方批準后使用。
2、向甲方提供季、月工程進度計劃及相應進度統計報告和工程事故報告。
3、按工程需要提供和維護夜間施工使用的照明、看守、圍欄和保衛等。否則，由此造成的工程、財產和人身傷事故，由乙方承擔責任及所發生的費用。乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和經濟損失由乙方自行承擔。
第七條暫時停工一旦駐工工程師發出指令，乙方應按照駐工工程師要求的時間和方式暫時停止本工程或部分工程的施工，在暫時停工期間，合同工期不予延長，一切費用業主不予補償。
第八條工期和延誤
1、本合同工期為_____個月，乙方應根據交工驗收的規定在合同工期內或批準后的延長工期內完成，從開工期的最后一天算起。
2、由于下述原因之一而影響施工進度，乙方有權要求延長本合同工程的工期。
a、有額外或附加的工程量或工程性質、等級上的變更。
b、不是由于乙方的失誤或違約而發生的其他特殊情況。上述情況發生后，乙方應發出要求延期的通知，駐工代表在與乙方適當協商并報經業主批準后確定延長工期的天數。
3、除2款規定給以延期外，其余原因工期不予延期。
4、如果乙方未能按合同規定的工期完成合同工程，造成無法按上級規定的時間驗收和影響上級補助資金，由乙方承擔責任，乙方繼續承擔完成本工程的義務和責任。
第九條檢查和返工乙方應認真按照標準、規范和施工圖設計文件中的要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及監理的檢查，并為此提供工作方便。按照檢驗人員提出要求進行的返工、修改，乙方承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
第十條工程質量
1、質量等級：達合格以上工程
2、評定標準：按照交通部現行頒布的《公路工程質量檢驗評定標準》，施工圖紙及省、地交通主管部門、____縣人民政府有關農村公路的規定。
3、由于乙方原因達不到“合格工程”這個條件，由乙方承擔責任及返工費用，工期不變。返工后仍不能達到約定要求，乙方承擔違約責任。
第十一條隱蔽工程、中間驗收具有復蓋、掩蓋的隱蔽部位工程，乙方在自檢合格后及時通知甲方代表、監理參加隱蔽工程和中間驗收。通知應包括自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容，驗收時間和地點。乙方應準備好驗收簽證記錄。驗收合格，甲方代表應在驗收記錄上簽字確認，乙方方可進行隱蔽和繼續下一步工序的施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改、返工，重新驗收至合格。
第十二條合同價款及調整合同造價即為本合同協議約定的合理的合同價款，合同價款不隨材料價格的變化而調整。但發生下列情況之一時可作調整。
1、駐工代表報業主批準確認的工程量增減。
2、駐工代表報業主批準確認的設計變更或工程洽商。
3、基礎工程未能按圖紙要求的尺寸、標高進行施工，經駐工代表、監理檢測，駐工工程師報業主批準確定的.工程量增減。
第十三條工程款支付
1、根據工程進度分期支付。（可具體明確）
2、最終支付時間要具體明確。
第十四條工程質量保證金
1、質保金金額為合同總價的5％，從工程竣工后首次支付給乙方的工程款中扣留。
2、質保金的退回：工程驗收質量合格，將質保金退還給乙方。
第十五條材料供應與材料試驗
1、材料供應：本工程所需的一切材料（除水泥外，如無其它約定）原則上均由乙方自行負責采購、提貨、驗收、運輸、保管和使用，但所有用于工程的材料都應符合設計圖紙和有關規范的要求，乙方對所有驗收材料質量負全部責任。
2、材料試驗檢測
（1）、本合同工程須嚴格按試驗規程和規范要求進行常規試驗檢測及有關專項檢測和試驗，試驗檢測統一到市交通工程質量監督站試驗檢測中心進行，乙方不得以任何理由拒絕，其費用由乙方承擔。
（2）、鋼材、水泥、砂石等主要材料必須進行檢測，提交檢測合格證明，經駐工代表簽認后方可使用。
第十六條竣工驗收
1、本工程的驗收分為交工驗收（初驗）和竣工驗收兩次。
2、驗收的法律依據：交通部《公路工程質量檢驗評定標準》及《公路工程竣工驗收辦法》。
3、工程具備竣工驗收條件，乙方應按前款規定，向甲方提出書面初驗收申請報告或竣工驗收申請報告，同時向甲方提供下列竣工資料：
（1）、工程竣工圖表。
（2）、工程質量控制文件。
a、工程質量自檢報告、工程質量檢驗評定資料。
b、試驗檢測報告：主要原材料、混凝土配合比。
c、施工原始資料：強度檢測試驗資料、工序施工檢測記錄。
（3）、施工原始記錄。
（4）、施工總結。
4、當工程初驗不合格，乙方根據甲方提出的要求進行返工、修改后仍不能達到合同約定要求時，除沒收質量保證金外，還應承擔違約責任。
第十七條違約責任：
1、甲方不按合同約定支付工程款項及發生其它使合同無法履行的行為，視為違約，除相應順延工期外，應承擔違約責任，向乙方支付合同價款1％的違約金。
2、因乙方違約使合同不能履行，甲方可單。方中止合同，于違約乙方承擔違約責任，違約金為合同價款的2％。
第十八條安全施工
乙方按照生產有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。發生重大安全事故，乙方應按規定上報有關部門并通知甲方，甲方可為搶救提供必要條件，事故責任或因此發生的費用均由乙方承擔。
第十九條其他事項
1、關于工程分包：本工程不得轉包，否則甲方有權終止合同。
2、關于保險：如有必要甲、乙雙方各自為工程及施工人員保險、費用各自承擔。
3、其他未盡事宜，在工程建設過程中，甲、乙雙方可協商解決，補充協議均作為本合同內容一部分。
第二十條合同生效、終止和份數
1、本合同自甲、乙雙方鑒章齊全，經審簽監證后生效。
2、在竣工結算，甲方支付工程款完畢，乙方將工程交付甲方后，即告終止。
3、合同正本兩份．，由甲乙雙方各執一份，副本兩份，分別報送縣交通局和鄉鎮政府備案。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
代理人：
授權代理人：
監證單位(蓋章)
訂立合同時間：________年____月____日
標準施工合同書4
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人綜合樓的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：________________________
1.2工程承包方式：承包人包工、包料。
1.3工程期限____天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.4合同價款：本合同工程暫定造價為（大寫）_________________________ 。
第二條工程結算方式工程結算造價編制以《________年_____省建筑裝飾工程預算定額》及________年____月《_____省工程造價信息》為依據，不能直接套用定額及信息價的，應提前通知甲方，由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。
第三條施工圖紙發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙貳份，發包人、承包人各壹份（詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）。
第四條發包人義務
4.1開工前7天，為承包人入場施工創造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協調現場施工監理。
4.4參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
5.3乙方在施工中發生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場。
5.5乙方應對該單位工程的產品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經理_______負責現場施工工作。
第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第七條材料的.提供由承包人提供的材料、設備、器材，承包人應在運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。經發包人驗收合格后方可用于本工程。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更。
（2）不可抗力。
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準雙方約定本工程施工質量標準：《建筑裝飾施工質量驗收規程》以及相關的驗收標準。施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收；承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人接到驗收通知后七天內組織驗收，經相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式
1.1雙方約定按以下方式支付工程款：
（1）開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。
（2）工程進度至50%時再付_____元。
（3）工程進度至80%時再付_____元。
（4）工程竣工驗收后10天內付______元。
（5）工程竣工結算后留5%作為工程質量保證金，余款7天內一次性付清。
1.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
1.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
2.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
2.3因一方原因，造成合同無法繼續發行時，該方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
2.4發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。
2.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
2.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十三條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十五條附則
5.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
5.2本合同簽訂后工程不得轉包。
5.3本合同一式肆份，雙方各執貳份。
5.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人（簽字）__________________
承包人（蓋章）
法定代表人_____________________
法定代表人____________________
委托代理人____________________
委托代理人____________________
________年____月____日
________年____月____日
標準施工合同書5
甲方：
乙方：
為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，供雙方參照執行。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
5、綠化面積：
6、綠化標準：
7、綠化品種：
8、工程造價：大寫：
第二條工程期限
全部工程開工日期，本工程定______年______月______日開工，全部工程竣工日期：______年______月______日竣工，合同工期總日歷天數18天。
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的.情況下應提前三天書面通知甲方并經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。
第四條甲方工作
1、確保施工面，現場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
3、甲方應為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
第五條乙方工作
1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。
第六條質量驗收
1、苗木栽植要嚴格遵守操作規范作業，確保苗木成活率不低于100%。
2、土建工程及換土工程要按圖施工。
3、種植完成后有乙方在有乙方在一個月內完成驗收。
第七條付款方式
甲方驗收合格后付全款。
第八條爭議處理
因履行本合同發生爭議，應協商解決。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。
第九條維護
有甲、乙雙方協調。
甲方：簽字：
乙方：簽字：
______年______月______日
【標準施工合同書】相關文章：
標準合同書04-03
標準施工合同04-20
施工合同標準范本03-05
施工合同書03-23
產品買賣標準合同書11-20
標準勞動合同書10-27
標準施工合同15篇04-22
標準版施工合同04-19
標準工程施工合同04-19